ДОДАТОК 3
до тендерної документації

Проєкт
ДОГОВІР №__________ 

	м. Чернігів                                                                                   ___   ______________2022 року

Господарський суд Чернігівської області в особі ____________________________________, що діє на підставі Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та іменується в подальшому «Замовник» з однієї сторони і _____________________________________________ в особі _______________________________, що діє на підставі _________________________________ та іменується в подальшому «Підрядник» з другої сторони, а разом, тут і надалі - «Сторони» та кожна окремо - «Сторона», відповідно до пункту 3-7 Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі», абз. 4 п. 3 ч. 13 Загальних положень Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», уклали цей Договір про таке:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.	 Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором надати послуги, а саме: Поточний ремонт по частковій заміні вікон та дверей в приміщенні Господарського суду Чернігівської області, пошкоджених та зруйнованих внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, за адресою: проспект Миру, 20, м. Чернігів, Україна, 14000, ДК 021:2015:45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт.
1.2.	 Підрядник в межах суми Договору, надає на свій ризик власними силами і засобами всі передбачені цим Договором послуги і передає їх в обумовлені строки Замовнику, усуває власними силами і засобами протягом гарантійного строку недоробки/дефекти, що зумовлені неякісним наданням послуг.
1.3.	Замовник зобов’язується прийняти і оплатити надані послуги на умовах цього Договору.
1.4.	Склад та обсяг послуг може бути зменшений залежно від реального фінансування видатків Замовника.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ
2.1.	Сума договору становить ________________ грн (сума прописом), в т.ч. ПДВ _________________ грн (сума прописом).
2.2.	Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.

3. СТРОКИ ПОЧАТКУ ТА ЗАКІНЧЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Послуги за цим Договором повинні розпочатися у строк після допуску Підрядника до об’єкту ремонту.
3.2. Місцем виконання послуг є приміщення Господарського суду Чернігівської області за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 20.
3.3. Сторони мають право ставити питання про зміну строків виконання послуг за цим Договором у випадку виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили такі зміни, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Оплата за цим Договором здійснюється шляхом безготівкового перерахунку Замовником Підряднику платіжним дорученням на поточний рахунок у національній валюті України з урахуванням фактично виконаних обсягів послуг Підрядником на підставі актів виконаних підрядних послуг за формою №КБ-2в та довідки про вартість виконаних підрядних послуг за формою №КБ-3 в межах коштів, спрямованих на виконання робіт, що є предметом цього Договору.
4.2. Розрахунки за цим Договором проводяться шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок Підрядника протягом 10-ти (десяти) робочих днів з дати підписання актів приймання наданих послуг.
4.3. За відсутності у зазначеному періоді на відповідному рахунку Замовника коштів, виділених на оплату зобов’язань згідно з цим Договором, оплату Замовник здійснює протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту надходження коштів на рахунок Замовника. В такому випадку будь-які штрафні санкції до Замовника не застосовуються.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Замовник зобов’язаний:
5.1.1.	Надати Підряднику доступ до об’єкту Замовника протягом п’яти робочих днів з моменту підписання цього Договору.
5.1.2.	Приймати надані послуги згідно акту приймання виконаних підрядних робіт за формою №КБ-2в, довідки про вартість будівельних робіт та витрат за формою №КБ-3.
5.1.3.	Своєчасно та в повному обсязі оплачувати надані послуги.
5.1.4.	Нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України та цим Договором.
5.2. Замовник має право:
5.2.1.	Здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю наданих послуг з дотриманням термінів їх виконання, використанням Підрядником матеріалів і обладнання, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Підрядника.
Виявлені під час перевірок відступи від законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці підлягають усуненню. При виявленні порушень вимог законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці Замовником складається акт.
5.2.2.	Вільного доступу в будь-який час на об’єкт Замовника для здійснення контролю за ходом наданих послуг.
5.2.3.	Вимагати від Підрядника усунення недоліків, що виникають з його вини. У разі не усунення недоліків у встановлений Замовником термін, призупинити виконання робіт Підрядником за цим Договором до моменту усунення недоліків.
5.2.4.	Вносити в процесі наданих послуг зміни і доповнення в проектну і технічну документацію з подальшим коригуванням проекту, в межах вартості визначеної Договором.
5.2.5.	Перевіряти правильність ведення Підрядником всієї виконавчої документації, яка передбачена діючими нормами і правилами, вимагати її своєчасного та якісного заповнення.
5.2.6.	В будь-який час до здачі Підрядником результатів усіх послуг або частини послуг, відмовитися від їх виконання Підрядником, шляхом направлення Підряднику відповідного повідомлення з переліком послуг, від виконання яких Замовник відмовляється.
З моменту відправки Замовником Підряднику повідомлення про відмову від надання всіх чи частини послуг, цей Договір втрачає чинність у частині, що стосується послуг, зазначених у повідомленні, але зберігає силу в частині, що стосується послуг, не зазначених у повідомленні.
Замовник у загальному порядку, встановленому цим Договором, виплачує Підряднику плату за виконану частину роботи, а Підрядник зобов’язаний негайно, але не пізніше трьох днів з моменту отримання відповідної вимоги Замовника, перерахувати на рахунок Замовника, або на інший, вказаний Замовником рахунок, кошти, раніше отримані від Замовника за послуги, від надання яких відмовився Замовник.
5.2.7. Достроково розірвати цей Договір у випадках, передбачених Договором.
5.2.8. Зменшувати обсяг наданих послуг та загальну вартість Договору згідно діючого законодавства України та умов Договору, зокрема залежно від затвердженого фінансування, спрямованого на надання послуг, що є предметом цього Договору. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до Договору шляхом укладання додаткової угоди.
5.2.9. Не приймати довідку про вартість виконаних робіт та витрат за формою №КБ-3, акт виконаних робіт за формою №КБ-2в в разі неналежного їх оформлення (відсутність печатки, підписів, підтверджуючих документів, виконавчої документації та інше).
5.2.10. Якщо Підрядник відступив від умов Договору, що погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі, що підтверджується відповідними документами, за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення цих недоліків Підрядником, або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування Підрядником витрат на виправлення недоліків іншою організацією.
5.3. Підрядник зобов’язаний:
5.3.1. Надати послуги відповідно до предмету цього Договору.
5.3.2. Інформувати Замовника в письмовій формі про початок та закінчення робіт.
5.3.3. Забезпечити Замовнику можливість вільного доступу до об’єкта, де надаватимуться послуги. Також, Підрядник зобов’язується надати в будь-який час вільний доступ до об’єкту представнику Замовника та залучених ним сторонніх організацій, фізичних осіб для проведення контрольних обмірів, перевірки якості наданих послуг тощо.
5.3.4. Виконувати отримані в ході надання послуг вказівки Замовника, якщо такі вказівки не суперечать умовам чинного законодавства України та Договору.
5.3.5. Разом з підписаним Договором про надання послуг надати Замовнику копію наказу про призначення відповідальної особи за надання послуг з найменуванням посади, прізвища, ім’я та по-батькові, номера мобільного телефону та електронної адреси.
5.3.6. Створити безпечні умови для роботи виробничого персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, пожежної та техногенної безпеки, екологічних і санітарних норм; виконувати роботи, у разі необхідності, згідно наряд-допуску погодженого з експлуатуючої організацією.
5.3.7. Надавати Замовнику (у трьох примірниках) акти №КБ-2в, довідки №КБ-3 протягом 3- х робочих днів з моменту закінчення надання послуг.
5.3.8. Підписати коригуючу довідку про вартість виконаних робіт та витрат по формі №КБ-3 з актом виконаних робіт по формі №КБ-2в та повернути зайво сплачені кошти Замовнику у випадку виявлення (встановлення) завищення об’ємів робіт Замовником або контролюючими органами, у термін, що не може перевищувати 3 (три) банківські дні з моменту повідомлення Підрядника про виявлення такого факту.
5.3.9. Здійснювати замовлення, придбання, приймання, розвантаження, складування, охорону та подачу на об’єкт Замовника матеріалів, конструкцій, обладнання та виробів. Контролювати якість і комплектність постачання цих ресурсів, нести ризик випадкової втрати і пошкодження ресурсів до моменту здачі об’єкту в гарантійну експлуатацію.
5.3.10. Забезпечити повне, якісне та своєчасне ведення виконавчої документації згідно вимог діючого законодавства України. Визначити осіб, відповідальних за її ведення.
5.3.11. Виконувати вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень і заносити запис про їх виконання до журналу виконання робіт.
5.3.12. Приймати участь у передачі робіт по Договору в експлуатацію відповідно до чинного законодавства України.
5.3.13. Після закінчення робіт повернути Замовнику один примірник робочої документації.
5.3.14. Нести ризик випадкового знищення або повного чи часткового пошкодження виконаних робіт та їх результатів до прийняття Замовником повного комплексу робіт по Договору.
5.3.15. Здійснити за свій рахунок, власними коштами та на своїх умовах страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об’єкта робіт по Договору.
5.3.16. Забезпечити:
- дотримання працівниками Підрядника на території об’єкту чинних нормативних актів з охорони праці, а також правил трудового розпорядку;
-	проведення інструктажу і навчання з питань охорони праці працівників Підрядника;
-	контроль щодо дотримання працівниками Підрядника вимог нормативної документації з охорони праці;
-	допуск до надання послуг професіоналів, фахівців і робітників, спеціально навчених конкретному виду послуг, які пройшли перевірку знань та мають відповідний досвід.
5.4. Підрядник має право:
5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату за надані послуги в порядку, передбаченому Договором.
5.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника.

6. ЯКІСТЬ НАДАНИХ ПОСЛУГ
6.1. Підрядник повинен надати передбачені цим Договором послуги, обсяг яких відповідає вимогам національних стандартів.
6.2. Якість наданих за Договором послуг повинна відповідати вимогам технічної документації.

7. ФОРС - МАЖОР
7.1. Жодна з Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-яких умов в разі настання обставин непереборної сили, що унеможливлює виконання умов Договору. Форс-мажорними обставинами є, зокрема, але не виключно стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожар, масові заворушення, воєнні дії, війна, страйки, втручання зі сторони влади, зміни законодавства, які впливають на виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. Якщо будь-яка з вищевказаних обставин прямо вплине на своєчасність виконання умов, що передбачені цим Договором, то вони будуть продовжені на період, рівний по тривалості цим обставинам.
7.2. Існування обставини непереборної сили звільняє Сторону, яка підпала під їх дію, від відповідальності за невиконання зобов’язань по цьому Договору, але не звільняє від обов’язку виконати свої зобов’язання після закінчення впливу цих обставин. В будь-якому випадку обставини непереборної сили не звільняють сторони від відповідальності за невиконання грошових зобов’язань за цим Договором. 
7.3. Сторона, яка підпала під дію таких обставин, звільняється від відповідальності за невиконання зобов’язань по Договору при умові повідомлення Стороною іншу Сторону про такі обставини протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати їх настання, з наступним підтвердженням факту існування форс-мажорних обставин довідкою територіального органу Торгово-Промислової Палати України або іншої відповідної державної установи.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. 
8.2. У випадку порушення Підрядником строків надання послуг Замовнику та строків здачі наданих послуг, Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,5% від вартості ненаданих послуг за кожен день затримки виконання послуг, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення, від вартості таких послуг за кожний день прострочення.
8.3. У разі неякісного надання послуг, а також виявлення недоліків та дефектів протягом гарантійного терміну, Підрядник за свій рахунок повинен усунути недоліки, допущені з його вини в погоджені в дефектному акті терміни.
8.4. Усі спори, які виникатимуть за цим Договором, вирішуватимуться шляхом переговорів. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, то спір вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

9. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
9.1. Сторони погодилися, що текст цього Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватись третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, коли таке передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.
9.2. Підписуючи цей договір, Підрядник дає згоду на обробку та використання своїх персональних даних Замовником з метою реалізації цивільно-правових відносин, виконання вимог податкового законодавства та законодавства з питань соціального страхування і вважається ознайомленим із правами, визначеними Законом України №2297-VI від 01.06.2010 «Про захист персональних даних».

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ
10.1. Істотні умови цього Договору не змінюються до повного виконання зобов’язань Сторонами, крім випадків, обумовлених ст. 41 Закону України «Про здійснення публічних закупівель», зокрема:
10.1.1. зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
Сторони можуть внести зміни до договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника а також у випадку зменшення обсягу робіт. В такому випадку ціна договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів;
10.1.2. покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
Сторони можуть внести зміни до договору у випадку покращення якості за умови, що така зміна не призведе до зміни робіт, які виконуються та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими компетентними органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики, або ж форма документального підтвердження визначатиметься Замовником у момент виникнення питання про покращення якості предмета закупівлі (виходячи з їх особливостей) з дотриманням чинного законодавства;
10.1.3. продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;
Форма документального підтвердження об’єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об’єктивних обставин (виходячи з їх особливостей) з дотриманням чинного законодавства;
10.1.4. погодження зміни ціни в Договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт і послуг);
10.1.5. зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до змін таких ставок та/або пільг з оподаткування;
Сторони можуть внести зміни до договору у разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування, які мають бути включені до ціни договору, ціна змінюється пропорційно до змін таких ставок. Зміна ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави;
10.1.6. зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
10.1.7. зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини 6 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі».
10.2. Істотні умови Договору можуть бути змінені лише за згодою Сторін у відповідності до вимог чинного законодавства України. Такі зміни оформляються письмово, шляхом укладання додаткової угоди (угод) Сторонами.
10.3. Зміна умов Договору, які не є істотними, оформляються за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди, відповідно до вимог чинного законодавства.
10.4. Пропозицію щодо внесення змін до договору про закупівлю може зробити кожна із Сторін договору про закупівлю шляхом направлення офіційного листа (пропозиції) іншій стороні в письмовій / електронній формі. Пропозиція щодо внесення змін до договору про закупівлю має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття.

11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Усі правовідносини, що виникають з Договору, або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
11.2. Підрядник є _______________________________ (зазначити чи є платником ПДВ), згідно з Податковим Кодексом України.
11.3. Замовник є державною неприбутковою установою.
11.4. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.
11.5. В межах чинного законодавства України, Сторони за домовленістю можуть вносити зміни до Договору. У такому випадку, зміни до Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді.
11.6. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками. 
11.7. Замовник має право достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку відповідно до норм Господарського кодексу України у разі невиконання зобов’язань Підрядником або на вимогу контролюючого органу у сфері публічних закупівель, письмово повідомивши Підрядника за 3 (три) календарні дні до бажаної дати розірвання Договору.
11.8. Всі відносини, що не врегульовані даним Договором, регулюються чинним законодавством України.

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
12.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими особами Сторін і діє до 31.12.2022, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами фінансових зобов'язань за Договором. Закінчення строку дії Договору не звільняє Підрядника від виконання гарантійних обов’язків по Договору.
Строк дії цього договору може бути продовжений за згодою сторін у разі продовження строку дії воєнного стану в Україні понад період, визначений Указом Президента від 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».
12.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов Договору, які мали місце під час дії Договору.
12.3. Згідно законодавства України, Сторони мають право ставити питання про продовження строку дії Договору у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної Договором.

13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник	Підрядник
	
Господарський суд Чернігівської області
14000, м. Чернігів, проспект Миру, 20 
р/р UA268201720343191001100015951
МФО 820172
в ДКСУ м. Київ
Код ЄДРПОУ 03500068
Тел.: +380994205450 канцелярія